Из зала суда. Суд отказал подрядчику во взыскании задолженности и неустойки по договору подряда за выполнение дополнительных работ

Общество обратилось в суд с иском о взыскании задолженности  с ответчика в сумме 6 252 652 руб. 80 коп. по договору подряда на проектирование и реконструкцию объекта.  В обоснование иска общество сослалось на то, что для достижения результата договора возникла необходимость в выполнении дополнительных работ, которые оно выполнило надлежащим образом.  Ответчик не согласился с наличием задолженности, указал, что все произведенные обществом работы были оплачены в полном объеме, а дополнительные работы не были согласованы путем подписания дополнительного соглашения к договору. Отказывая в иске, суд пришел к выводу, что требование истца направлено на взыскание с ответчика стоимости дополнительных работ, не учтенных условиями договора.

С текстом судебного акта по делу № А86-783/2025 можно ознакомиться путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru.

Опубликовано: 07.04.2026 09:13 Обновлено: 07.04.2026 09:13